+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Образец договора на изготовление дверей по индивидуальному заказу

Образец договора на изготовление дверей по индивидуальному заказу

Предлагаем ознакомиться с вариантом договора на производство кухни на заказ. В договоре подробно описано как делаются кухонные наборы, условия оплаты, гарантия. Договор считается заключенным и подписанным, с момента внесения залога - предоплаты. При заключение договора заказчик внимательно вычитывает условия, и подписывая договор, он выражает согласие со всеми условиями. По согласованию заказчик может попросить менеджера или дизайнера внести уточняющие и дополнительные пункты в документ, либо попросить удалить какие-либо пункты, которые он считает неприемлимыми. Предмет и общие условия договора 1.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Пример договора на изготовление и установку металлической двери

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Стальные двери на заказ - индивидуальный дизайн входной двери от "Бастион-С"

Индивидуальные предприниматели, особенно те чья работа связана с оказанием услуг по изготовлению и установке мебели, окон, дверей в дома и квартиры частным лицам, заключают с заказчиками договор. Данный договор регламентирует взаимоотношения заказчика и исполнителя при выполнении данного вида работ.

Регламентируются виды и способы оформления заказа, сроки исполнения соглашения, возможность прямой доставки изделия и его комплектующих деталей, место его изготовления, сборки и установки в специальной мастерской или дома у клиента. Оговаривается материал предмета соглашения, его формы, цвета, размеры и количество поставляемых деталей в комплекте. Данный договор определяет объём дополнительных работ и регламентирует их выполнение, отдельно описываются количество исполнителей, оплата установки и доставки.

Отдельным пунктом прописывается ответственность исполнителя в случаях нарушения сроков поставки, уменьшения или изменения качества изделия или выполняемых работ, а также действия, применяемые к заказчику в случае отказа от данного соглашения. Документ подписывается обеими сторонами заказчиком и исполнителем в оговорённом количестве экземпляров с указанием реквизитов и персональных данных. Договор подряда на изготовление и установку мебели.

Предмет договора 1. При наступлении событий, предусмотренных п. Сумма договора и порядок расчетов 2. Оплата платежа в безналичной форме проводится в течение 3-х банковских дней после подписания Сторонами настоящего Договора, а при оплате наличными в день подписания договора.

При полной готовности мебели, её монтаж проводится после полного расчета по договору, а в безналичной форме после поступления всех денежных средств на счет Подрядчика. Обязательства сторон 3. Заказчик имеет право: 3. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

При расторжении договора в течении 72 часов клиент выплачивает денежную сумму на услуги дизайнера и стоимости пакета документов. Корректировка технического задания может производиться в течении трех рабочих дней с момента подписания договора внесения авансового платежа. Заказчик обязан: 3.

По требованию Подрядчика освободить помещение от предметов, препятствующих производству работ. Указать подрядчику местонахождение коммуникаций электропроводка, телефонные, сетевые кабели, сантехнические коммуникации. Подрядчик обязан: 3. Выполнить все работы в объеме, предусмотренным Техническим заданием Приложение 1 к договору и в сроки, предусмотренные п.

Порядок сдачи и приемки работ 4. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков в случае их обнаружения.

В случае выявления недостатков Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, который составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений. Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня составления указанного акта устранить выявленные недостатки. Если уклонение Заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленного изделия мебели признается перешедшим к Заказчику в момент, когда передача должна была состояться.

Ответственность сторон 5. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков изготовления, Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку пеню в размере трёх процентов цены выполнения работы оказания услуги.

При отказе от оплаты остатка сумм рассрочки, изделие мебели возвращается на склад Подрядчика, либо производится частичный демонтаж изделия мебели на сумму неуплаты.

Демонтированные изделия мебели хранятся на складе не более 1 месяца. При неуплате Подрядчик имеет право распорядиться неоплаченными изделиями по своему усмотрению. В случае, если доставка мебели производится в отдаленные черты города и за его пределами п. Ильича, п.

Кирова, п. Затон, п. Южный, п. Куета, п. Новосиликатный , п. Спутник, п. Цветы Алтая и т. Заказчик оплачивает услугу самостоятельно в момент привозки мебели.

Порядок решения споров. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в судебном порядке. Порядок изменения и расторжения договора 7.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде в двух экземплярах, подписанных обеими Сторонами. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке; в соответствии с п. Прочие условия 8. В случае документального подтверждения невозможности выполнения работ в срок, установленный в п. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации. Стоимость договора и взаиморасчеты сторон 2. Заказчик оплачивает в день подписания Акта приема-передачи заказа.

Сроки и порядок выполнения работ. В случае, если количество изделий, поставляемых по Договору, превышает 10 штук, сторонами составляется и согласовывается график поэтапной доставки изделий. Риск, связанный с установкой дверей в дверные проемы несоответствующего качества независимо от материала стен, несет Заказчик.

Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, выполняет эти работы, а Заказчик их оплачивает на условиях Дополнительного соглашения. Права и обязанности сторон. По истечении этого срока претензии по форме и комплектации изделий не принимаются и деньги возврату не подлежат. После истечения указанного срока претензии по выполненным работам не принимаются и работа подлежит оплате. Ответственность сторон.

Форс-мажор 6. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. Дополнительные условия. Прочие условия. Связаться с нами Новости законодательства Полезные статьи юридической тематики О сайте Uridichcons. Все права защищены.

Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в судебном порядке 7. Адреса и реквизиты сторон 9. Опубликовано в Образцы договоров Метки: гражданское право. Комментарии закрыты. Подпишитесь на RSS, чтобы получать все обновления и новости сайта первыми. Кодексы Новости Образцы договоров Образцы заявлений Образцы исковых заявлений Образцы претензий Полезные статьи юридической тематики Шпаргалки для студентов.

Друзья сайта. История старинного огнестрельного оружия Лучший хостинг - EskHosting. Облако меток. Административное право арбитражный процесс гражданский процесс гражданское право жилищное право налоговое право семейное право трудовое право уголовно - исполнительное право уголовное право уголовный процесс.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по изготовлению мебели, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Индивидуальные предприниматели, особенно те чья работа связана с оказанием услуг по изготовлению и установке мебели, окон, дверей в дома и квартиры частным лицам, заключают с заказчиками договор. Данный договор регламентирует взаимоотношения заказчика и исполнителя при выполнении данного вида работ. Регламентируются виды и способы оформления заказа, сроки исполнения соглашения, возможность прямой доставки изделия и его комплектующих деталей, место его изготовления, сборки и установки в специальной мастерской или дома у клиента. Оговаривается материал предмета соглашения, его формы, цвета, размеры и количество поставляемых деталей в комплекте. Данный договор определяет объём дополнительных работ и регламентирует их выполнение, отдельно описываются количество исполнителей, оплата установки и доставки.

Договор на изготовление дверей

Стоимость работ является окончательной и не подлежит пересмотру в течение действия настоящего договора. Исполнитель обязуется начать Работы в соответствии с п. Исполнитель обязуется выполнить Работы в установленный Договором срок с надлежащим качеством, соответствующим Договору и действующим стандартам. Исполнитель вправе досрочно исполнить свои обязательства по настоящему Договору с соблюдением всех требований к качеству выполненных работ. Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены только по соглашению сторон, оформленному в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору. Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

Договор на изготовление мебели по индивидуальному заказу

В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчику продукцию, изготовленную по индивидуальному заказу, а Заказчик обязуется принять эту продукцию и уплатить за нее определенную настоящим Договором цену. Ассортимент, количество, цена единицы продукции и общая сумма Договора определяются в Спецификации Приложение 1 , являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. В стоимость изделий по настоящему Договору не входит: фурнитура петли, замки, защелки, шпингалеты, ручки и стекло. Заказ фурнитуры и стекла оформляется отдельными Счетами. Разгрузка автотранспорта и подъем продукции на объект осуществляется грузчиками Заказчика либо грузчиками Исполнителя за отдельную плату по согласованию Сторон. Врезка фурнитуры и установка дверей осуществляется по желанию Заказчика и регулируется Дополнительным соглашением к настоящему Договору. Оплата Заказчиком стоимости продукции производится на основании Спецификации или выставляемого Исполнителем счёта в следующем порядке:.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Бизнес на дверях ...
Заказать обратный звонок.

.

Договор на изготовление кухни под заказ

.

.

.

Пример договора на заказ металлических дверей от компании Сталь-Доор.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Адам

    А все думали что в Украине халява бывает???

  2. Василиса

    У меня к вам вопрос Тарас, я являюсь водителем категорий А, Б, С, С1 меня останавливали несколько раз этим летом на мопеде до 50куб. см. И из этих 4 раз 1 мне было выписано постановление о том что я не являюсь водителем категории для мопедов А1 в других случаях говорилось что категории (А достаточно как это понимать? За ранее спасибо за ответ.

  3. Кирилл

    Канал пидора системы

  4. Алина

    А что дальше будет? Крепостное прово?

  5. Агафон

    Аналитики посчитали! Ну позыкрываются все ИПЕшки и пускай Путн отсасывает .

© 2018-2020 bgpodologia.com